您好,欢迎访问三七文档
精编资料,供您参考施工合同最新4篇【前言导读】由三一刀客最美丽的网友为您分享整理的“施工合同最新4篇”文档资料,以供您学习参考,希望这篇文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们呢!绿化施工合同【第一篇】建设单位(甲方):施工单位(乙方):根据上级有关规定,甲方将行政楼小广场绿化改造工程委托给乙方施工,根据该工程具体情况,经双方协商签订本合同。一、工程名称:行政楼小广场绿化改造工程二、施工地点及范围:本工程位于第一小学绿地总面积为280平方米三、工程内容:1、乙方根据设计图纸按图施工,甲方按图验收;2、工程竣工后,乙方必须养护三个月(20xx年4月5日起算);3、施工过程中,由于甲方原因需要返工的,则须经甲方签证认可后按实结算;养护期间由于乙方原因造成苗木死亡的,均由乙方按合同规格要求补植。四、工程造价:工程总造价为人民币(附苗木结算清单),经过审计结算后按照实际支付。五、付款方式:1、第一次付款,在施工完成验收通过后,甲方支付总造价的70%(其中10%养护费三个月养护期满后付清)。2、余款待三个月养护期满、合格后一次性付清。八、养护期内遇自然灾害、人为引起的原因导致绿化死亡的由甲方负责。九、本合同经双方盖章签字后生效。本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份。甲方(盖章):乙方(盖章):代表(签字):代表(签字):年月日:工程施工合同【第二篇】甲方(全称):乙方(全称):本协议中的所有术语,除非另有说明,否则其定义与双方于________年____月____日签订施工合同编号为的《施工合同》(以下简称“原施工合同”)中的精编资料,供您参考定义相同。鉴于:甲乙双方本着互利互惠的原则,经友好协商,依据实际情况,在原施工合同基础上变更施工合同条款部分内容,特订立以下补充协议。一、协议内容变更部分为:1、因乙方新购置一批自卸车辆,甲方应保证乙方土方总运量,不低于方。2、因甲方原因导致车辆停工,每天补偿车辆误工费500元。具体包括:1、甲方应保证乙方施工人员住宿通水通电,如断水断电超24小时,乙方无条件停工,由此产生的经济损失由甲方承担;2、如天气及路况达到可开工的条件,甲方无法安排乙方施工超24小时,乙方有权停运,由此产生的经济损失由甲方承担;3、节假日、双休日或者银行出现故障和特殊情况可顺延,甲方不得以任何理由拖欠乙方工程款,如超过48小时乙方有权停运,由此产生的经济损失由甲方承担;4、甲方保证施工工地内有人发货、验收,因甲方工作不到位造成乙方不能够正常施工,因此造成乙方经济损失的由甲方按乙方实际生产的经济损失向乙方进行赔偿。3、付款方式及价格按原有施工合同条款执行。如有新标段,价格另议。二、本协议生效后,即成为原施工合同不可分割的组成部分,与原施工合同具有同等的法律效力。除本协议中明确所作修改的条款之外,原施工合同的其余部分应完全继续有效。本协议与原施工合同有相互冲突时,以本协议为准。三、本协议一式贰份,甲方执壹份,乙方执壹份,具有同等法律效力,自双方签字盖章之日起生效。甲方:乙方:建设工程施工合同【第三篇】甲方:___________________乙方:___________________依照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包条例》的原则,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议:一、工程概况1、工程名称:_________________________;2、工程地点:_________________________;精编资料,供您参考3、工程内容及承包范围:xx4、承包方式:包工包料,依照合同单价和甲方代表签证的实际完成工程量。合同报价中没有的项目参照相近项目单价或双方议价进行结算。二、合同工期于_______年_______月_______日至_______年_______月_______日,总工期为_______天。三、质量要求满足设计图纸要求。四、合同造价工程预算总造价:1、甲方责任:(1)乙方进场施工的一切有关手续均由甲方负责办理好,施工期间如有需要甲方出面协调解决的事项,由甲方负责协调解决。(2)甲方应协调好工地的其他施工单位,尽快清理施工场地,确保施工顺利进展。(3)负责向乙方支付工程费用。2、乙方责任:(1)乙方必须按合同图纸及签证要求,保质、保量施工。(2)乙方必须遵守甲方工地规章制度,服从甲方管理。(3)乙方必须最好安全生产工作,若违章作业发生安全事故,由乙方承担全部责任。(4)乙方必须按合同工期完工。五、工期延误对以下原因竣工日期推迟延误,经甲方代表确认工期相应顺延。1、工程量变化或设计变更。2、如遇不可抗拒的客观因素不能施工。3、乙方原因经甲方代表同意顺延的其他情况。六、工程验收工程完工,乙方向甲方提供竣工资料报告和主要材料产品合格证,甲方5天内应组织有关部门进行竣工验收、办理有关签证手续。七、工程造价、付款方式及工程结束1、工程预算造价:依照合同单价(附表1)和实际完成工程量结算。合同报价中没有的项目参照相近项目单价或双方议价进行结算。2、付款方式:(1)合同签订之后,乙方进场施工2天内,甲方预付工程款金额为(2)工程竣工验收合格之日起,一个月内一次性精编资料,供您参考结清工程余款。八、违约责任1、若乙方逾期交付使用,则按合同价的_____%天向甲方支付违约金,甲方有权从待付款中扣除。2、若由于乙方原因无法按时按量完工交付使用,致使甲方受到业主处罚的,由乙方承担责任,甲方有权单方面终止合同。3、若甲方未按合同支付工程款,则按合同价的_____%/天向乙方支付逾期滞纳金。4、如一方违约,按合同总价的_____%支付给对方。5、本合同经双方代表签字,盖章后生效,双方共同遵守,未尽事宜经双方友好协商解决,如补充协议,补充协议与本合同同等效力。九、本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份,均具有同等效力。甲方(签章):__________________乙方(签章):______________________________年_________月_______日____________年_________月_______日工程施工协议书【第四篇】甲方:乙方:根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工合同》及其他有关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为加强共同合作,确保双方在制作安装过程中的权力、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同,以此共同执行。一、工程概况工程名称:工程地点:二、工程施工范围、内容、造价及日期工程造价:工程单价元/平方,建筑面积约平方,工程总价元。[包含门窗]最终按实际建筑满外滴水面积决算。(不含税。)协议期限:年月日至年月日。如遇以下原因造成工期延误,工期做相应顺延:设计变更或工程量增加;非乙方原因停水停电累计超过8小时;不可抗拒因素;(雨雪天气、钢构安装5级以上大风、彩板安装4级以上大风,雾霾能见度小于50米等其它自然灾害)政治原因,重要节假日(春节、灯节、端午节,国庆节等)精编资料,供您参考甲方付款不及时三、付款方式:工人进场甲方应付乙方百分之5为定金,地基全部完成甲方应付乙方百分之20作为材料款,乙方钢结构到场甲方应付到工程款全部的百分之70[包含前面的百分25],框架吊装完成付乙方百分之20,工程结束结清尾款。四、甲方责任甲方应做好施工红线以内的“三通一平”工作,负责红线道路的维修,做好红线以内的场地平整,拆迁清除全部障碍物(如架空隐蔽等)并提供相关隐蔽障碍物的资料。甲方负责提供设施电源,满足施工期间的电量需求,确保线路的安全。并派驻工地代表一名同乙方代表一同对本工程施工质量进行全程监控,直至本工程竣工。甲方负责协调施工现场四邻的关系,施工人员的吃由乙方自行解决(甲方需提供住宿场地),确保乙方顺利施工。施工完成后,甲方应在2日组织验收,并出具相关的验收手续。验收方为甲方自验,本工程不存在其他任何单位对工程的验收。甲方保证按照合同约定方式付款,如因甲方付款延迟造成的乙方工期顺延,乙方不负超出工期责任。如因甲方付款不及时造成乙方无法正常施工,甲方应赔付乙方经济损失每天3000元。施工期间如遇到各种官方罚款与乙方没关系如。环保。地税。国土资源局。综合执法等等五、乙方责任确保施工人员设施齐全,在施工期间乙方遵守甲方有关的安全规章制度,确保安全施工、文明施工。乙方自行管理施工人员,甲方不需负责任何工伤及其他意外事故(若需购买保险,乙方负责),乙方人员引起的安全事故由乙方自行负责。在施工过程中如乙方造成材料的损耗及浪费由乙方自行承担经济责任。因钢结构材料为二手结构,乙方应做到全部钢材的防腐喷漆。彩瓦为全新彩瓦。六、工程合同变更及合同货款的调整如甲方对原设计方案进行变更,应提前3日内以书面形式通知乙方,乙方以甲方书面通知为准进行设计的更换。乙方在接到甲方书面通知3日内,以书面行式甲方提供工程合同价格的变更报告,经甲方核准后对该工程付款进行调整拨付。精编资料,供您参考七、工程质量标准及要求以甲乙双方商量的方案进行施工,乙方应出具所有的材料清单和型号。八、违约责任乙方施工完毕后须通知甲方进行验收(时间为乙方书面通知甲方7日内),甲方如不配合或拖延验收、擅自动用或提前使用本工程均视为本工程已验收为合格工程(乙方承担工程范围内),由此发生的质量或其他问题均有甲方负责。本合同自签订之日起生效,任何一方擅自解除或终止合同即视为违约,违约方除全额赔偿守约方实际损失外,另需支付守约方合同总金额百分之十作为补偿。九、不可抗力因素若任何一方因不可抗力未能履行本合同规定的义务,则该方对不可抗力的影响持续期间不能履行其义务不承担责任。本合同双方在其他方面仍受本合同约束。双方都应最大努力的将不可抗力所造成的后果减轻到最低程度,并商议解决相关问题。由于本合同的特殊性国家行业法律法规在本合同中视为不可抗力事故。十、诉讼管辖凡因执行本合同发生的一切争议,双方首先通过友好协议解决;协商不成的,由工程所在地的人民法院仲裁解决。十一、工业保密若乙方进入甲方生产区域,不可向外部泄露甲方的任何生产或其他相关信息,甲方在乙方公司视察期间所见所闻不可向乙方同行业提供,所引起的所有不良现象及结果,由责任方承担。十二、售后服务施工完成验收合格后,因是旧结构乙方只对屋面漏雨质保二年。十三、合同份数本合同一式2份,甲方1份,乙方1份,签字盖章后生效,复印件或传真件均具有同等法律效力。甲方:乙方:地址:地址:帐号:帐号:电话:电话:签约日期:年月日签约日期:年月日
本文标题:施工合同最新4篇
链接地址:https://www.777doc.com/doc-9887312 .html